编号：工程施工委托_施工委托合同[20XX]XX号（20年月日至20年月日止）（本模板为Word格式，可根据您的需要调整内容及格式，欢迎下载。）我是专业的施工合同免费范，我们在写合同的时候每一条都是要非常准确的，那么什么样的合同格式才是最标准的呢？为此，我为您推荐《工程施工委托合同范本》，供您参考，希望对您了解合同撰写起到一定的帮助。委托方（以下简称甲方）：联系方式：地址：受托方（以下简称乙方）：联系方式：地址：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商达成如下协议：一、委托施工内容：________________________________________。二、工程地点：_____________________________________________。三、承包方式：甲方以固定总价款____________元整（￥：_____________元）委托给乙方。四、工期要求现场具备条件进场施工开始______个日历天；如遇不可抗为的因素工期给予相应顺延。五、付款方式工程竣工验收合格后一次性付清。六、质量标准工程施工合格。七、甲乙双方权利和义务1、甲方有权力到施工现场对工程进度、质量、安全等进行监督。2、甲方有权利定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题乙方必须及时整改。3、甲方应做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但如遇不可抗力的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加风险。4、乙方接受甲方委托，应按规定全面完成各项承包工作，并承担规定的承包人的全部义务和责任。5、乙方负责本工程所有安全事宜，如发生意外甲方不承担任何责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生争议的，双方应本着友好的方式协商解决，协商不成可依法向_____人民法院起诉。九、其他本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。甲方（签章）：签订日期：______年______月______日签约地点：乙方（签章）：签订日期：______年______月______日签约地点：精选工程施工合同工程施工合同甲方：乙方：根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。一、工程概况1、工程名称：2、工程单价及总价款：。3、承包方式：。二、双方权利义务1、合同签订后，乙方应尽快组织施工，如因乙方的原因迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。2、合同签订后，甲方应负责办理相关工程施工手续，为工程施工提供必要条件，确保工程的正常施工。3、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲乙双方协商承担。4、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高、设计变更等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。5、施工过程中，乙方应严格按照相关安全标准进行施工，做好其下相关人员的安全教育及培训工作，避免安全事故的发生。6、甲乙双方协商约定本工程自合同签订后月内竣工，如因天气原因不能施工，竣工日扣减或顺延。7、对于本合同价款以外的其他费用，由甲方承担。三、工程结算及付款方式待工程达到正负零时，甲方向乙方支付工程总价款的%;待主体工程达到三楼盖板时，甲方向乙方支付工程总价款的%;待屋面封顶时，甲方向乙方支付工程总价款的%，余款在工程竣工后日内由甲方全部支付完毕，否则甲方应向乙方承担违约责任。如甲方不能按约支付工程款，乙方有权将建筑物按造价成本面积抵扣工程款。四、违约责任1、乙方违反本合同第二条第一款的规定迟延施工，应向甲方承担合同价款%的违约金，甲方同时有权解除合同。2、乙方违反本合同第二条第二款的规定，未及时修复或修复后质量仍不达标的，其除应继续履行修复义务外，还应向甲方承担合同价款%的违约金。3、如因甲方原因造成乙方误工损失的，甲方按每人每天元的标准赔偿乙方的误工损失。4、甲方未按约定的期限向乙方支付工程款，除继续向乙方支付工程款外，还应向乙方承担工程款总额%的违约金。五、争议解决甲乙双方履行本合同发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可以向人民法院提起诉讼。六、本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议。七、本协议一式3份，甲乙双方各持一份，具有同等的法律效力。八、本协议自甲乙双方签字之日起发生法律效力。九、本协议签订时间，签订地点：。甲方：乙方：工程施工合同_合同范本发包人（全称）：__________________________